Contratos
Apresentação
A administração pública, diferentemente do particular, imprescinde do cumprimento de exigências legais e morais para a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao perfeito funcionamento da máquina pública. Para tanto, a legislação normatiza os procedimentos capazes de viabilizar as aquisições e contratações públicas, sejam através de licitação, através de sua dispensa ou inexigibilidade, ou, ainda, por meio de adesão às licitações, realizados por Sistema de Registro de Preços.
Em todos os casos, o contrato se faz pertinente por ser um instrumento eficaz de formalização de obrigações, direitos e garantias. Para se tornar parte contratada com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, a empresa deve primordialmente ser cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e ter participado de processo licitatório onde sua proposta tenha se qualificado como a mais vantajosa.
Atribuições
Coordenadoria de Contratos
- planejar, organizar, supervisionar e controlar as ações da Coordenadoria de Contratos;
- elaborar e atualizar minuta-padrão de contratos para todas as unidades do IFCE;
- elaborar proposta de manuais de procedimentos para formalização e fiscalização/acompanhamento de contratos;
- emitir análise referente à solicitação de alteração contratual no âmbito da Reitoria;
- emitir análise referente à solicitação de alteração contratual dos campi quando solicitado pela Pró-reitoria de Administração e Planejamento;
- subsidiar os fiscais quando da execução das medições, por via dos sistemas SICON, das notas fiscais e faturas, após conhecimento e atesto da fiscalização;
- informar sistematicamente à fiscalização acerca do prazo de vigência dos contratos em execução, sem elidir a responsabilidade do fiscal pelo acompanhamento dos prazos;
- informar aos órgãos de controle sobre contratos formalizados pelo IFCE com auxílio dos campi;
- emitir análise dos processos administrativos decorrentes de inadimplemento contratual, no âmbito da Reitoria ou nos campi, quando, neste caso, a aplicação de penalidade for de competência do reitor;
- coordenar a execução dos contratos com auxílio dos fiscais;
- informar os setores demandantes sobre procedimentos de instruções processuais relativos a contratos, o cumprimento de normas internas da Instituição e das legislações superiores que regem a matéria, fornecendo subsídios técnicos e administrativos;
- solicitar à autoridade competente a indicação de um fiscal para acompanhar a execução dos contratos;
- manter atualizado os sistemas de contratos da Instituição;
- manter sob sua guarda todos os contratos em vigor;
- acompanhar a tramitação dos processos contratuais;
- fornecer para o fiscal de contrato cópias de contrato, anexos e termo aditivo;
- controlar a numeração dos contratos;
- prestar ao fiscal do contrato todo o apoio necessário ao bom desempenho de suas atribuições;
- realizar as publicações dos contratos no Diário Oficial da União e sistemas de comunicação do IFCE, cumprindo os prazos legais;
- conduzir, no que couber, os processos administrativos punitivos pertinentes à falhas durante a vigência dos contratos;
- zelar pelo controle dos prazos, relativos a contratos, conforme normativos internos;
- prestar informações gerenciais ou afins, quando solicitadas pelos órgãos de controle interno e externos;
- desenvolver outras atribuições e responsabilidades afins e correlatas ou por determinação da chefia imediata.
Documentação para renovação/prorrogação/encerramento de contratos:
a) Contratos continuados com dedicação exclusiva de mão de obra;
b) Contratos continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra;
c) Contratos de serviço não continuado;
d) Contratos de obras ou serviço de engenharia.
Relação de empregados terceirizados do IFCE (reitoria e campi)
Contratos firmados pela Reitoria
Para acessar todos os contratos firmados pela Reitoria, clique no link a seguir: Contratos.
Atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 10.579/2020.Restos a pagar de contratos firmados atendendo as necessidades decorrentes da pandemia de covid-19 |
||||||||
| CONTRATOS | ||||||||
| Número do Contrato | Contratada | Objeto do Contrato | Valor inicial | Vigência inicial | Aditivos | Apostilamentos | Processo | Situação |
| 01/2018 |
JB2 Engenharia LTDA CNPJ: 14.207.860-0001/05 |
Contratação de serviços de manutenção predial, por demanda | R$ 239.160,90 | 05/02/2018 até 05/02/2019 | 1º Aditivo: acréscimo de R$ 58.975,33 ao valor inicial do contrato | - | 23255.000641/2018-13 | Encerrado |
| 02/2018 |
Primasoft Informática LTDA CNPJ: 69.112.514/0001-35 |
Contratação do serviço do módulo APP para complementar as funcionalidades do sistema SophiA Biblioteca | R$ 4.340,00 | 12/03/2018 até 12/03/2019 |
1º Aditivo: prorrogação da vigência de 12/03/2019 até 12/03/2020 2º Aditivo: prorrogação de vigência de 12/03/2020 até 12/03/2021 3º Aditivo: prorrogação de vigência de 12/03/2021 até 12/03/2022 4º Aditivo: prorrogação de vigência de 12/03/2022 até 12/03/2023 |
1º Apostilamento: reajuste decorrente da aplicação do IPCA – IBGE 2º Apostilamento: reajuste decorrente da aplicação do IPCA – IBGE 3º Apostilamento: reajuste decorrente da aplicação do IPCA – IBGE 4º Apostilamento: reajuste decorrente da aplicação do IPCA - IBGE |
23255.001110/2018-30 | Vigente |
| 03/2018 |
N. S. Feitoza Araújo ME CNPJ: 11.121.384/0001-17 |
Contratação de serviços de lavagem e passagem de roupas de cama e toalhas de banho e mesa visando atender as necessidades do Hotel Escola Guaramiranga | R$ 62.818,00 | 22/02/2018 até 22/02/2019 | 1º Aditivo: porrogação da vigência de 22/02/2019 até 22/02/2020 | - | 23255.001117/2018-51 | Encerrado |
| 04/2018 |
Ambiach Industrial LTDA CNPJ: 06.041.948/0002-52 |
Contratação de serviços de instalação de divisórias, com fornecimento de material | R$ 225.100,00 | 05/06/2018 até 05/06/2019 | - | - | 23255.001800/2018-99 | Encerrado |
| 05/2018 |
Seguro Service LTDA CNPJ: 28.324.722/0001-10 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE Campus Acopiara | R$ 88.328,45 | 29/05/2018 até 25/11/2018 | - | - | 23255.003659/2018-69 | Encerrado |
| 06/2018 |
Seguro Segurança LTDA CNPJ: 17.036.171/0001-73 |
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados continuados com dedicação exclusiva de profissionais Vigilantes Desarmados para o IFCE – Campus Acopiara | R$ 112.912,80 | 24/05/2018 até 20/11/2018 | 1º Aditivo: rescisão amigável do contrato a partir do dia 23/10/2018 | - | 23255.003666/2018-61 | Rescindido |
| 07/2018 |
Brisanet Serviços de Telecomunicações LTDA CNPJ: 04.601.397/0001-28 |
Contratação de serviços de internet para o IFCE Campus Acopiara | R$ 7.800,00 | 25/05/2018 até 25/12/2018 | - | - | 23255.003402/2018-15 | Encerrado |
| 08/2018 |
Jesus Albino Vieira Crispa Júnior CNPJ:20.189.604/0001-35 |
Contratação de empresa especializada em prestação de futuros e eventuais serviços de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo os serviços de Desintetização, Desratização, Descuponização e Desalojamentos de pombos em toda área interna e externa | R$ 11.400,00 | 27/06/2018 até 27/06/2019 | - | - | 23255.004359/2018-05 | Encerrado |
| 09/2018 |
FRJ Informática LTDA - EPP CNPJ: 00.859.695/0001-61 |
Prestação de serviço de manutenção e suporte técnico dos sistemas Q-acadêmico e Q-seleção, incluindo atualização de versão; manutenção corretiva de sistemas; manutenção evolutiva, adaptativa, de interface e documentação de sistemas; atendimento e suporte aos usuários de Sistemas Desktop e Web; treinamento; e visita técnica | R$ 343.186,92 | 11/06/2018 até 11/06/2019 |
1º Aditivo: prorrogação da vigência de 11/06/2019 até 11/06/2020 2º Aditivo: prorrogação de vigência de 11/06/2020 até 11/06/2021 3º Aditivo: prorrogação de vigência de 11/06/2021 até 11/06/2022 4º Aditivo: prorrogação de vigência de 11/06/2022 até 11/06/2023 |
1º Apostilamento: reajuste decorrente da aplicação do INPC |
23255.004518/2018-63 | Vigente |
| 10/2018 |
Apoio Comércio e Seviços CNPJ: 40.994.238/0001-02 |
Contrato inválido | - | - | 23255.004843/2018-26 | Inválido | ||
| 11/2018 |
Êxito Distribuidora e Comércio de Livros LTDA CNPJ: 08.065.700/0001-76 |
Contratação de livraria e/ou distribuidor para o fornecimento de material bibliográfico publicado por editoras nacionais, quais sejam, livros, DVD, CD-ROM, e/ou audiovisuais, em diferentes áreas de conhecimento, para atender às necessidades do sistema de bibliotecas, programas de pós-graduação e áreas administrativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Reitoria | R$ 90.026,82 | 11/07/2018 até 21/11/2018 | 1º Aditivo: correção do prazo de vigência para 11/07/2018 até 22/11/2018 | - | 23255.005080/2018-31 | Encerrado |
| 12/2018 |
Mateus Batista Peixoto ME CNPJ: 24.959.386/0001-21 |
Contratação de serviços de prestação de serviço de manutenção e suporte técnico do sistema SIPPAG, incluindo atualização de versão; manutenção corretiva de sistemas; manutenção evolutiva, adaptativa, de interface e documentação de sistemas; atendimento e suporte aos usuários | R$ 62.760,00 | 11/07/2018 até 11/07/2019 | - | - | 23255.005540/2018-21 | Encerrado |
| 13/2018 |
CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47 |
Contratação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades local e longa distância nacional | R$ 18.603,92 | 31/07/2018 até 31/01/2019 | 1º Aditivo: correção do prazo de vigência para 31/07/2018 até 26/01/2019 | - | 23255.005575/2018-60 | Encerrado |
| 14/2018 |
Christine Vieira Rodrigues Leal EIRELI ME CNPJ: 09.149.100/0001-59 |
Contratação de serviços para realização de eventos | R$ 163.919,00 | 27/07/2018 até 27/07/2019 | - | - | 23255.006065/2018-18 | Encerrado |
| 15/2018 |
Companhia de Água e Esgoto do Ceará Cagece CNPJ: 07.040.108/0001-57 |
Fornecer água tratada ou coleta de esgoto ao cliente, no imóvel sito à CE-060, km 332, Bairro Vila Martins, CEP 60.560-000, com código de responsável nº 25724703 - Município de Acopiara/CE | R$ 64.099,20 | A partir de 29/08/2018, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. |
1º Aditivo: subrogação para o campus Acopiara | - | 23255.006088/2018-14 | Subrogado |
| 16/2018 |
Companhia Energética Do CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Fornecimento de energia elétrica para o campus Acopiara. | R$120.000,00 | 20/06/2018 até 20/06/2019 | - | - | 23255.003968/2018-39 | Subrogado |
| 17/2018 |
Armid Festas e Eventos LTDA ME CNPJ: 13.277.209/0001-49 |
Contratação de serviços para a realização de eventos esportivos | R$ 604.150,00 | 05/09/2018 até 05/09/2019 | - | - | 23255.007111/2018-98 | Encerrado |
| 18/2018 |
Andreza de A. Pinto Costa ME CNPJ: 11.438.158.0001-64 |
Contratação de serviços para a realização de eventos esportivos | R$ 306.815,00 | 03/10/2018 até 03/10/2019 | - | - | 23255.007993/2018-91 | Encerrado |
| 19/2018 |
SR Terceirizações EIRELI ME CNPJ: 10.732.146/0001-85 |
Contratação de serviços de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE - Campus Maranguape | R$ 148.295,23 | 15/10/2018 até 15/10/2019 |
1º Aditivo: acréscimo de R$ 6.178,96 ao valor inicial do contrato |
- | 23255.008038/2018-71 | Sub-rogado |
| 20/2018 |
Numeração não utilizada |
- | - | - | - | - | Inexistente | |
| 21/2018 | Numeração não utilizada | - | - | - | - | - | - | Inexistente |
| 22/2018 |
4U Digital Comércio e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 21.982.891/0001-07 |
Aquisição de scanners para implantação de Assentamento Funcional Digital – AFD | R$ 9.892,00 | 09/10/2018 até 09/10/2021 | - | - | 23255.007068/2018-61 | Encerrado |
| 23/2018 |
Mais Serviços LTDA CNPJ: 15.183.424/0001-06 |
Contratação de serviços de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE - Campus Acopiara | R$ 143.755,68 | 17/10/2018 até 17/10/2019 | 1º Aditivo: subrogação para o campus Acopiara |
1º Apostilamento: repactuação decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 |
23255.008037/2018-27 | Sub-rogado |
| 24/2018 |
Voetur Turismo e Representações LTDA CNPJ: 01.017.250/0001-05 |
Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, destinados aos campi e Reitoria do IFCE | R$ 439.439,0680 | 11/10/2018 até 11/10/2019 |
2° Aditivo: prorrogação de vigência de 11/10/2020 a 11/10/2021 3° Aditivo: prorrogação de vigência de 11/10/2021 a 11/10/2022 4º Aditivo: prorrogação de vigência de 11/10/2022 a 11/10/2023 |
- | 23255.008256/2018-14 | Vigente |
| 25/2018 |
Ricardo Braga e Inês Sobreira Arquitetura e Consultoria LTDA CNPJ: 00.597.061/0001-88 |
Contratação de serviço de elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e instalações elétricas e hidrossanitárias no âmbito do campus Maranguape | R$ 30.970,80 | 19/10/2018 até 16/01/2019 | - | - | 23255.008281/2018-90 | Encerrado |
| 26/2018 |
Vidare Comércio de Móveis EIRELI - ME CNPJ: 17.579.869/0001-35 |
Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de móveis personalizados (balcões, estantes, prateleiras etc.) | R$ 144.013,25 | 29/10/2018 até 29/10/2019 | - | - | 23255.008545/2018-13 | Encerrado |
| 27/2018 |
Compahia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL CNPJ: 92.751.213/0001-73 |
Contratação de serviço de seguro de vida contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares para atender aos alunos em estágio obrigatório nos termos da Lei 11.788/2008, regularmente matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | R$ 11.400,0 | 06/12/2018 até 06/12/2019 | - | - | 23255.008976/2018-71 | Encerrado |
| 28/2018 |
Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ: 03.506.307/0001-57 |
Contratação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível por meio de sistema informatizado e utilização de cartão eletrônico ou magnético | R$ 50.850,03 | 12/11/2018 até 12/11/2019 | - | - | 23255.008980/2018-30 | Encerrado |
| 30/2018 |
Acesso Segurança Privada EIRELI CNPJ: 14.292.203/0001-03 |
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados continuados com dedicação exclusiva de Vigilância Desarmada para o IFCE – Campus Acopiara | R$ 297.009,72 | 22/11/2018 até 22/11/2019 |
1º Aditivo: prorrogação de vigência de 22/11/2019 até 22/11/2020 |
1º Apostilamento: repactuação decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 | 23255.009393/2018-68 | Sub-rogado |
| 32/2018 |
WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos LTDA - em Recuperação Judicial CNPJ: 05.634.834/0001-72 |
Contratação de empresa especializada para aquisição e montagem de salas de aula e laboratórios modulares | R$ 20.716,53 | 28/11/2018 até 28/11/2019 | - | - | 23255.009528/2018-95 | Encerrado |
| 33/2018 |
Mascarello Carrocerias e Ônibus LTDA CNPJ: 05.440.065/0001-71 |
Aquisição de micro ônibus para os campi da expansão III | R$ 908.861,40 | 27/11/2018 até 27/11/2019 | - | - | 23255.009329/2018-87 | Encerrado |
| 36/2018 |
Acesso Segurança Privada EIRELI CNPJ: 14.292.203/0001-03 |
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados continuados com dedicação exclusiva de Vigilância Desarmada para o IFCE – Campus Campus Maranguape | R$ 299.098,97 | 12/12/2018 até 12/12/2019 | 1º Aditivo: subrogação para o campus Maranguape | 1º Apostilamento: repactuação decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 | 23255.009804/2018-15 | Sub-rogado |
| 37/2018 |
Mapfre Seguros Gerais S/A CNPJ: 61.074.175/0001-38 |
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de seguro total para os veículos automotores pertencentes à frota da Reitoria e dos campi do IFCE | R$ 67.379,98 | 13/12/2018 até 13/12/2019 | - | - | 23255.009987/2018-79 | Encerrado |
| 38/2018 |
Fundação Arthur Bernardes CNPJ: 20.320.503/0001-51 |
Contratação de serviços para liberação de acesso ao conteúdo das seções para assinantes - BUSCA, DESTAQUES, PERFIL DO USUÁRIO e FÓRUM - da base de dados no sistema FINANCIAR para 50 (cinquenta) usuários, servidores ou prepostos da contratante | R$ 13.100,44 | 14/12/2018 até 14/12/2019 |
1º Aditivo: prorrogação de vigência de 14/12/2019 até 14/12/2020 2º Aditivo: prorrogação de vigência de 14/12/2020 até 14/12/2021 3º Aditivo: prorrogação de vigência de 14/12/2021 até 14/12/2022 |
- | 23255.009468/2018-19 | Encerrado |
| 39/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para construção de Espaços de Vivência no campus Morada Nova | R$ 87.882,13 | 20/12/2018 até 18/05/2019 | - | - | 23255.010197/2018-36 |
Encerrado |
| 40/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para construção de Espaços de Vivência no campus Caucaia | R$ 89.008,08 | 20/12/2018 até 18/05/2019 | - | - | 23255.010202/2018-19 | Encerrado |
| 41/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para construção de Espaços de Vivência no campus Camocim | R$ 89.008,0 | 20/12/2018 até 18/05/2019 | - | - | 23255.010203/2018-55 |
Encerrado |
| 42/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para construção de Espaços de Vivência no campus Tabuleiro do Norte | R$ 89.008,08 | 20/12/2018 até 18/05/2019 | - | - | 23255.010206/2018-99 | Encerrado |
| 43/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para construção de Espaços de Vivência no campus Tauá | R$ 89.008,08 | 20/12/2018 até 18/05/2019 | - | - | 23255.010207/2018-33 | Encerrado |
| 44/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para construção de Espaços de Vivência no campus Tianguá | R$ 88.444,0 | 20/12/2018 até 18/05/2019 | - | - | 23255.010208/2018-88 | Encerrado |
| 45/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para construção de Espaços de Vivência no campus Ubajara | R$ 89.008,08 | 20/12/2018 até 18/05/2019 | - | - | 23255.010210/2018-57 | Encerrado |
| 46/2018 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13
|
Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para reforma do refeitório do campus Avançado de Jaguaruana | R$ 239.257,76 | 21/12/2018 até 19/05/2019 | - | - | 23255.009544/2018-88 | Encerrado |
| 01/2019 |
CSN Centro de Serviços do Nordeste LTDA CNPJ: 05.487.2019/0001-80 |
Contratação de serviços de designer educacional | R$ 185.886,12 | 14/01/2019 até 12/07/2019 | - | - | 23255.010306/2018-15 | Encerrado |
| 04/2019 |
IGC Empreendimentos Imobiliários LTDA CNPJ: 05.263.842/0001-50 |
Contratação de empresa especializada na execução de execução de obra de engenharia para construção do campus Avançado de Mombaça | R$ 5.385.595,53 | 15/01/2019 até 08/04/2020 |
1º Aditivo: acréscimo de R$ 1.171.425,44 e a supressão de R$ 275.798,21 do valor inicial do contrato 2º Aditivo: prorrogação de vigência de 09/04/2020 até 07/07/2020 e prorrogação da execução de 23/01/2020 até 21/04/2020 3º Aditivo: prorrogação de vigência de 08/07/2020 a 18/09/2020 e prorrogação da execução de 08/06/2020 até 03/07/2020 |
1º Apostilamento: reajuste decorrente da variação do INCC | 23255.000008/2019-06 | Encerrado |
| 05/2019 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços LTDA CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de serviço comum de engenharia | R$ 536.295,28 | 17/01/2019 até 17/01/2020 | - | - | 23255.010307/2018-60 | Encerrado |
| 06/2019 |
CVAS Rrefrigeração LTDA-ME CNPJ: 26.669.875/0001-74 |
Contratação de serviços de limpeza e higienização dos dutos de climatização da Reitoria do IFCE | R$ 28.699,00 | 22/01/2019 até 21/04/2019 | - | - | 23255.010343/2018-23 | Encerrado |
| 07/2019 |
WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos LTDA - Em Recuperação Judicial CNPJ: 05.634.834/0001-72 |
Contratação de empresa especializada para aquisição e montagem de salas de aula e laboratórios modulares | R$ 11.175,86 | 29/01/2019 até 29/01/2020 | - | - | 23555.009805/2018-60 | Encerrado |
| 08/2019 |
Futura Serviços Profissionais Administrativos EIRELI CNPJ: 06.234.467/0001-82 |
Contratação emergencial de serviços de copeira para a Reitoria |
R$ 15.329,70 | 04/02/2019 até 04/04/2019 | - | 1º Apostilamento: repactuação decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 | 23255.000682/2019-82 | Encerrado |
| 09/2019 |
Futura Serviços Profissionais Administrativos EIRELI CNPJ: 06.234.467/0001-82 |
Contratação emergencial de serviços de recepção para a Reitoria | R$ 27.734,40 | 04/02/2019 até 04/04/2019 | - | 1º Apostilamento: repactuação decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 | 23255.000706/2019-01 | Encerrado |
| 10/2019 |
Cooperativa Agroecologica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - COOPERFAM CNPJ: 11.842.467/0001-03 |
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar | R$ 24.802,23 | 11/02/2019 até 11/02/2020 | - | - | 23255.010099/2018-07 | Encerrado |
| 12/2019 |
Brisanet Serviços de Telecomunicações LTDA CNPJ: 04.601.397/0001-28 |
Contratação de serviços de fornecimento de internet para o IFCE Campus Acopiara | R$ 15.000,00 | 11/02/2019 até 11/02/2020 | 1º Aditivo: rescisão amigável | - | 23255.000972/2019-26 | Rescindido |
| 13/2019 |
Central Móveis Para Escritório LTDA CNPJ: 09.211.711/0001-80 |
Aquisição de Mobiliário | R$ 356.652,00 | 15/02/2019 até 15/02/2020 | - | - | 23255.000329/2019-01 | Encerrado |
| 14/2019 |
Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC CNPJ: 20.120.933/0001-20 |
Desenvolvimento de atividades conjuntas para administração e operacionalização de programas de estágio. | Sem ônus | 01/11/2018 até 01/11/2023 | - | - | 23255.001816/2018-00 | Vigente |
| 15/2019 |
Agência de Integração Empresa Escola - LTDA - AGIEL CNPJ: 01.406.617/0001-74 |
Desenvolvimento de atividades conjuntas para administração e operacionalização de programas de estágio. | Sem ônus | 23/11/2018 até 23/11/2023 | - | - | 23255.001816/2018-00 | Vigente |
| 16/2019 |
Construtora Plato LTDA CNPJ: 10.485.488/0001-48 |
Execução de obra de engenharia para construção do bloco de salas de aula do campus Avançado de Guaramiranga. | R$ 491.146,94 | 01/03/2019 até 27/08/2019 | - | - | 23255.009540/2018-08 | Encerrado |
| 17/2019 |
Construtora Plato LTDA CNPJ: 10.485.488/0001-48 |
Execução de obra de engenharia para reforma do campus Avançado de Guaramiranga | R$ 447.481,57 | 01/03/2019 até 27/08/2019 | - | - | 23255.010373/2018-30 | Encerrado |
| 18/2019 |
Telemar Norte Leste SA CNPJ: 33.000.118/0001-79 |
Contratação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades local e longa distância nacional para a Reitoria do IFCE | R$ 29.830,96 | 26/02/2019 até 26/02/2020 |
1º Aditivo: prorrogação de vigência de 26/02/2020 até 26/02/2021 2º Aditivo: prorrogação de vigência de 26/02/2021 até 26/02/2022 3° aditivo: renovação do contrato para o período de 26/02/2022 a 26/02/2023; alteração do CNPJ e da razão social da contratada para Oi S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ nº 76.535.764/0001-43 4° aditivo: renovação do contrato para o período de 26/02/2023 a 26/02/2024. |
- | 23255.001485/2019-81 | Vigente |
| 19/2019 |
Coldar Serviços de Instalações de Ar Condicionado LTDA CNPJ: 09.218.036/0001-10 |
Aquisição de equipamentos de ar condiconado | R$ 222.197,79 | 28/02/2019 até 28/02/2020 | - | - | 23255.001550/2019-78 | Encerrado |
| 20/2019 |
Apoio Comércio e Serviços LTDA - EPP CNPJ: 40.994.238/0001-02 |
Contratação de empresa especializada nos serviços de poda e supressão de árvore, extração de tocos de árvores, fornecimento e plantio de grama e capinagem, com fornecimento de material | R$ 25.270,00 | 28/02/2019 até 28/02/2020 | - | - | 23255.001678/2019-31 | Encerrado |
| 21/2019 |
Mega Comercial e Ambiental LTDA CNPJ: 20.165.964/0001-05 |
Aquisição de equipamentos de ar condicionado | R$ 204.949,63 | 08/03/2019 até 08/03/2020 | - | - | 23255.009475/2018-11 | Encerrado |
| 22/2019 |
Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos CNPJ: 12.358.170/0001-21
|
Aquisição de equipamentos de ar condicionado | R$ 21.935,48 | 11/03/2019 até 11/03/2020 | - | - | 23255.001846/2019-99 | Encerrado |
| 23/2019 |
Companhia de Água e Esgoto do Ceará Cagece CNPJ: 07.040.108/0001-57 |
Fornecimento de água tratada ou esgoto | R$ 64.099,20 |
A partir de
|
1º Aditivo: subrogação para o campus Maranguape | - | 23255.000084/2019-11 | Sub-rogado |
| 24/2019 |
JB2 Engenharia CNPJ:14.207.860/0001-05 |
Contratação de empresa especializada para adequação da Academia de Ginástica no âmbito da Reitoria | R$ 149.950,72 | 13/03/2019 até 08/09/2019
|
- | - | 23255.001950/2019-83 | Encerrado |
| 25/2019 |
Pontual Serviços Empresarial EIRELI CNPJ: 22.688.729/0001-35 |
Contratação de serviços de copeiragem, recepção e portaria | R$ 324.810,35 | 28/03/2019 a 28/03/2020 |
1° Apostilamento: decorrente da convenção coletiva 2019/2019 2° Apostilamento: decorrente da convenção coletiva 2020/2021 3º Apostilamento: decorrente do termo aditivo da convenção coletiva 2021/2021 4º Apostilamento: decorrente da convenção coletiva 2022/2022 |
23255.002379/2019-14 | Vigente | |
| 26/2019 |
Phoenix Instrumental Científica LTDA CNPJ: 26.085.154/0001-17 |
Contratação de garantia e assistência técnica |
R$ 52.998,90 | 30/11/2018 a 30/11/2019 | -
|
-
|
23255.001225/2019-13 | Encerrado |
| 27/2019 |
Williamme Charles dos Santos Ribeiro CNPJ: 15.841.982/0001-11 |
Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Alimentação e Nutrição para atendimento das necessidades, sob demanda, do Hotel Escola do IFCE |
R$ 8.399,28 | 21/05/2019 a 21/05/2020 | - | - | 23255.001564/2019-91 | Encerrado |
| 28/2019 |
Claro S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47 |
Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua |
R$ 66.553,83 | 07/06/2019 a 07/06/2021 | - | 23255.004690/2019-06 | Encerrado | |
| 29/2019 |
Mascarello Carrocerias e Ônibus LTDA CNPJ: 05.440.065/0001-71 |
Aquisição de micro-ônibus |
R$ 302.953,80 | 10/06/2019 a 10/06/2020 | -
|
- | 23255.003863/2019-61 | Encerrado |
| 30/2019 |
Coldar Serviços de Instalações de Ar-condicionado LTDA CNPJ: 09.218.036/0001-10 |
Aquisição de equipamentos de ar-condicionado |
R$ 1.932,00 | 11/06/2019 a 11/06/2020 | - | - | 23255.004531/2019-01 | Encerrado |
| 31/2019 |
Mega Comercial e Ambiental LTDA CNPJ: 20.165.964/0001-05 |
Aquisição de equipamentos de ar-condicionado |
R$ 151.192,35 | 27/06/2019 a 27/06/2020 | - | - | 23255.004530/2019-59 | Encerrado |
| 32/2019 |
Tafa Engenharia LTDA CNPJ: 12.859.652/0001-65 |
Contratação de serviço comum de engenharia |
R$ 117.760,00 | 15/07/2019 a 15/07/2020 | 1º Aditivo: prorrogação de vigência de 15/07/2020 até 15/07/2021 | 1º Apostilamento: reajuste decorrente da aplicação do índice IGPM | 23255.004501/2019-97 | Encerrado |
| 33/2019 |
Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos CNPJ: 12.358.170/0001-21 |
Aquisição de equipamentos de ar-condicionado |
R$ 43.870,96 | 27/06/2019 a 27/06/2020 | - | - | 23255.005420/2019-12 | Encerrado |
| 34/2019 |
Seguro Segurança LTDA CNPJ: 17.036.171/0001-73 |
Contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada para a sede da reitoria e do campus avançado de Guaramiranga |
R$ 836.778,48 | 04/07/2019 a 04/07/2020 |
1° Aditivo: repactuação do valor do contrato decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 e revisão do valor do contrato da decorrente da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019 |
- | 23255.005494/2019-41 | Encerrado |
| 35/2019 |
Coldar Serviços de Instalações de Ar-condicionado LTDA CNPJ: 09.218.036/0001-10 |
- | - | - | 23255.005435/2019-72 | Inválido | ||
| 36/2019 |
Coldar Serviços de Instalações de Ar-condicionado LTDA CNPJ: 09.218.036/0001-10 |
Aquisição de equipamentos de ar-condicionado |
R$ 61.253,87 |
11/07/2019 a 11/07/2020 | -
|
- | 23255.005435/2019-72 | Encerrado |
| 37/2019 |
Companhia Energética Do CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Fornecimento de energia elétrica para o campus Maranguape. |
R$137.136,00 | 12/06/2019 a 12/06/2020 | - | - | 23255.004226/2019-10 | Sub-rogado |
| 38/2019 |
Fortline Indústria e Comércio de Móveis LTDA CNPJ: 08.368.875/0001-52 |
Aquisição de móveis |
R$ 393.805,00 | 12/07/2019 a 10/10/2019 | - | - | 23255.005665/2019-31 | Encerrado |
| 39/2019 |
M.C. Serviços em Limpeza LTDA CNPJ: 07.260.872/0001-38 |
Contratação de serviços continuados de Motorista, habilitado na categoria “D”, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para a reitoria |
R$ 431.619,08 | 02/08/2019 a 02/08/2020 |
2° Aditivo: supressão de 13,03% do item 1 do valor inicial atualizado do contrato |
1° Apostilamento: retificação das Cláusulas Primeira e Terceira do Contrato n° 39/2019 3° Apostilamento: retificação do valor do Segundo Termo Aditivo 4º Apostilamento: retificação da Cláusula Terceira do Terceiro Termo Aditivo 5° Apostilamento: repactuação do valor do contrato decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho
|
23255.005896/2019-45 | Encerrado |
| 40/2019 |
Império Serviços Empresariais CNPJ: 10.491.127/0001-04 |
- | - | -
|
-
|
23255.005901/2019-10 | Inválido | |
| 41/2019 |
Império Serviços Empresariais CNPJ: 10.491.127/0001-04 |
Contrato inválido
|
- | - | - | - | 23255.005902/2019-64 | Inválido |
| 42/2019 |
Paulo César Cosme e Souza CNPJ: 63.455.810/0001-52 |
Contratação de prestação de serviço de processamento de roupas comuns (cama, mesa e banho) | R$ 2.025,10 | 17/07/2019 a 17/07/2020 | - | - | 23255.005722/2019-82 | Encerrado |
| 43/2019 |
Império Serviços Empresariais CNPJ: 10.491.127/0001-04 |
Contratação de serviços continuados de Motorista, habilitado na categoria “D”, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o campus Maranguape
|
R$ 60.687,19 | 01/08/2019 a 01/08/2020 | 1° Aditivo: sub-rogação para o campus Maranguape | - | 23255.005901/2019-10 | Sub-rogado |
| 44/2019 |
Império Serviços Empresariais CNPJ: 10.491.127/0001-04 |
Contratação de serviços continuados de Motorista, habilitado na categoria “D”, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o campus Acopiara | R$ 58.850,47 | 01/08/2019 a 01/08/2020 | 1° Aditivo: sub-rogação para o campus Acopiara | - | 23255.005902/2019-64 | Sub-rogado |
| 45/2019 |
M.C. Serviços em Limpeza LTDA CNPJ: 07.260.872/0001-38 |
Contrato invalidado | - | - | - | - | 23255.005899/2019-89 | Inválido |
| 46/2019 |
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais CNPJ: 61.198.164/0001-60 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para veículos automotores oficiais |
R$ 122.507,46 | 19/07/2019 a 19/07/2020 | 1° aditivo: supressão do valor do contrato | - | 23255.006012/2019-70 | Encerrado |
| 47/2019 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE CNPJ: 61.600.839/0011-27 |
Contratação de serviços de agente integrador | R$ 4.968,00 | 02/08/2019 a 29/11/2019 | 1° aditivo: prorrogação da vigência do contrato de 30/11/2019 a 28/01/2020 | - | 23255.006358/2019-78 | Encerrado |
| 48/2019 |
Ello Serviços de Mão de Obra LTDA CNPJ: 06.888.220/0001-80 |
Contratação de serviços continuados de Motorista, habilitado na categoria “D”, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o campus Fortaleza | R$ 394.158,00 | 20/08/2019 a 20/08/2020 | 1° aditivo: sub-rogação para o campus Fortaleza | - | 23255.006439/2019-78 | Sub-rogado |
| 49/2019 |
Mateus Batista Peixoto CNPJ: 24.959.386/0001-21 |
Contratação de prestação de serviço de manutenção e suporte técnico do sistema SIPPAG | R$ 71.940,00 | 08/08/2019 a 08/08/2020 | 1° aditivo:
alterar a Cláusula Segunda e prorrogar a vigência, de 08/08/2020 a 08/08/2021 2° aditivo: prorrogação de vigência de 08/08/2021 a 08/08/2022 4º aditivo: prorrogação de vigência de 08/08/2022 até 08/08/2023 |
23255.006752/2019-14 | Vigente | |
| 50/2019 |
M.C. Serviços em Limpeza LTDA CNPJ: 07.260.872/0001-38 |
Contratação de serviços continuados de Motorista, habilitado na categoria “D”, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o campus avançado de Jaguaruana | R$ 68.939,91 | 21/08/2019 a 21/08/2020 |
1° aditivo: prorrogação do prazo de vigência, 21/08/2020 a 21/08/2021 |
1° apostilamento: repactuação do valor do contrato decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 |
23255.005899/2019-89 | Encerrado |
| 51/2019 |
Paulo César Cosme e Souza CNPJ: 63.455.810/0001-52 |
Contratação de serviço de processamento de roupas comuns para o campus avançado de Guaramiranga | R$ 132.447,70 | 09/09/2019 a 09/09/2020 |
1° aditivo: prorrogação da vigência, de 09/09/2020 a 09/09/2021 2° aditivo: prorrogação da vigência para o período de 09/09/2021 a 09/09/2022. 3º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Maranguape. |
- | 23255.007713/2019-26 | Sub-rogado |
| 52/2019 |
Maxqualy Comércio e Serviços LTDA CNPJ: 10.688.543/0001-05 |
Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação serviços, sob demanda, de manutenção predial com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra | R$ 257.278,29 | 30/09/2019 a 30/09/2020 | 1° aditivo: | - | 23255.008600/2019-48 | Encerrado |
| 53/2019 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços EIRELI CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado ao campus Maranguape | R$ 154.461,41 | 25/10/2019 a 25/10/2020 | 1° aditivo: sub-rogação para o campus Maranguape | - | 23255.008459/2019-83 | Sub-rogado |
| 54/2019 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços EIRELI CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado ao campus Acopiara | R$ 137.341,81 | 25/10/2019 a 25/10/2020 | 1° aditivo: sub-rogado para o campus Acopiara | - | 23255.008458/2019-39 | Sub-rogado |
| 55/2019 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços EIRELI CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado à reitoria | R$ 137.179,57 | 25/10/2019 a 25/10/2020 |
1° aditivo: prorrogar a vigência por mais doze meses, de 25/10/2020 a 25/10/2021 2° aditivo: prorrogar a vigência por mais seis meses, de 25/10/2021 a 25/04/2022 |
- | 23255.008003/2019-13 | Encerrado |
| 56/2019 |
Nordeste Comércio e Serviços CNPJ: 07.300.179/0001-41 |
Contratação de serviço comum de engenharia | R$ 11.016,00 | 11/11/2019 a 11/11/2020 | 1° aditivo: sub-rogado para o campus Acopiara | - | 23255.009388/2019-36 | Sub-rogado |
| 57/2019 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços EIRELI CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado ao Polo de Inovação | R$ 95.210,41 | 18/11/2019 a 18/11/2020 | 1° aditivo: sub-rogação para o Polo de Inovação | - | 23850.000027/2019-13 | Sub-rogado |
| 58/2019 |
Terra Perfurações CNPJ: 00.197.503/0001-07 |
Contratação de serviço comum de engenharia | R$ 18.950,00 | 18/11/2019 a 16/03/2020 | - | - | 23255.009647/2019-29 | Encerrado |
| 59/2019 |
G.S. Construções CNPJ: 18.207.297/0001-26 |
Contrato invalidado | - | - | - | - | 23255.009866/2019-16 | Inválido |
| 60/2019 |
Francineudo Moreira de Farias CNPJ: 06.369.865/0001-06 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços diversos para eventos esportivos | R$ 73.830,00 | 26/11/2019 a 26/11/202 | - | - | 23255.010023/2019-54 | Encerrado |
| 61/2019 |
G.S. Construções CNPJ: 18.207.297/0001-26 |
Contrato para elaboração dos projetos básico e executivo, além de fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para colocar em funcionamento 06 módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos para a reitoria do IFCE | R$ 426.681,18 | 10/12/2019 até 10/12/2020 | 1° apostilamento: reajuste do valor decorrente do INCC-M | 23255.009866/2019-16 | Encerrado | |
| 62/2019 |
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A CNPJ: 02.102.498/0001-29 |
Contratação de serviços de seguro de vida contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e assistência funeral para atender aos alunos em estágio obrigatório nos termos da Lei 11.788/2008 | R$ 55.008,00 | 07/12/2019 a 07/12/2020 | 1° aditivo: suspensão da execução do contrato, pelo período de 31 dias, de 07/06/2020 a 07/07/2020 e a prorrogação da vigência, pelo mesmo período prejudicado pela suspensão, de 08/12/2020 até 07/01/2021 | - | 23255.009977/2019-14 | Encerrado |
| 63/2019 |
Terra Perfurações LTDA CNPJ: 00.197.503/0001-07 |
Contratação de serviço comum de engenharia para o campus Horizonte | R$ 18.950,00 | 02/01/2020 a 30/04/2020 | - | 23255.010464/2019-56 | Sub-rogado | |
| 64/2019 |
Seguros Sura S/A CNPJ: 33.065.699/0001-27 |
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de seguro total para os veículos automotores pertencentes à frota do IFCE Reitoria | R$ 80.619,12 | 14/12/2019 a 14/12/2020 | - | 23255.010667/2019-42 | Encerrado | |
| 01/2020 |
Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão CNPJ: 09.628.053/0001-26 |
Contratação de uma fundação de apoio que terá como objetivo gerenciar recursos do projeto de atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) | R$ 893.702,71 | 02/01/2020 a 02/10/2020 |
2° aditivo: alteração qualitativa e quantitativa suprimindo 7,49% do contrato |
- | 23255.000005/2020-06 | Encerrado |
| 02/2020 |
Fábrica Gestão de Pessoas e Serviços de Apoio CNPJ: 11.517.550/0001-07 |
Contratação de serviços continuados de Auxiliar Operacional de Manutenção II, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o campus avançado de Guaramiranga | R$ 45.154,44 | 27/01/2020 a 27/01/2021 |
1º aditivo: prorrogação de vigência de 27/01/2021 até 27/01/2022 2º aditivo: prorrogação de vigência de 27/01/2022 até 27/01/2023 3º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Maranguape. |
23255.000014/2020-99 | Sub-rogado | |
| 03/2020 |
Brisa Mão de Obra e Serviços Gerais CNPJ: 03.074.080/0001-18 |
Contratação de serviços continuados de Auxiliar Operacional de Manutenção II, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a reitoria | R$ 52.074,72 | 27/01/2020 a 27/01/2021 |
4° aditivo: renovação do contrato para o período de 27/01/2023 a 27/01/2024 |
23255.000018/2020-77 | Vigente | |
|
Acesso Segurança Privada CNPJ: 14.292.203/0001-03 |
Contratação de serviços continuados de Vigilância Patrimonial para o campus avançado de Jaguaruana, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | R$ 221.914,63 | 13/02/2020 a 13/02/2021 |
1° termo aditivo: sub-rogação para a reitoria 3º aditivo: revisão decorrente da Lei 13.932/2019 e Medida Provisória n. 932, de 31/03/2020 |
1º apostilamento: repactuação do valor decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 e do Termo Aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2021 | 23255.001102/2020-16 | Encerrado | |
| 04/2020 |
Julean Decorações LTDA CNPJ: 10.525.127/0001-88 |
Contratação de serviços de aplicação de películas de alto desempenho (baixa transmissão luminosa e alta rejeição de calor) nas janelas das edificações da reitoria | R$ 18.698,40 | 20/01/2020 a 18/04/2020 | - | 23255.010864/2019-61 | Encerrado | |
| 05/2020 |
Teltex Tecnologia CNPJ: 73.442.360/0003-89 |
Contratação de serviços de fornecimento, instalação, integração e configuração de equipamentos, softwares, materiais de infraestrutura e demais serviços necessários à implantação de sistema de vídeo monitoramento IP, incluindo treinamento de pessoal, garantia, suporte técnico de software e hardware, assistência técnica e demais itens | R$ 128.943,80 | 10/01/2020 a 10/01/2021 | - | 23255.000011/2020-55 | Encerrado | |
| 06/2020 |
Link Card Administradora de Benefícios CNPJ: 12.039.966/0001-11 |
Contratação de serviços de Gestão de Frotas para a reitoria | R$ 184.644,00 | 03/02/2020 a 03/02/2021 |
3° aditivo: acréscimo de 25% ao valor inicial atualizado do contrato |
- | 23255.000494/2020-98 | Vigente |
| 07/2020 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE CNPJ: 61.600.839/0011-27 |
Contratação de serviços de agente e integração, para atuação como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes, regularmente matriculados para preenchimento de vagas de estágio | R$ 16.065,00 | 29/01/2020 a 29/01/2021 |
1° aditivo: prorrogação da vigência por 06 (seis) meses, compreendendo o período de 29/01/2021 a 29/07/2021 |
- | 23255.000529/2020-99 | Encerrado |
| 08/2020 |
Fábrica Gestão de Pessoas e Serviços de Apoio CNPJ: 11.517.550/0001-07 |
Contratação de serviços continuados de Auxiliar Operacional de Manutenção II, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o campus Maranguape | R$ 44.187,00 | 02/03/2020 a 02/03/2021 | 1° aditivo: sub-rogação para o campus Maranguape | - | 23849.000064/2020-96 | Sub-rogado |
| 09/2020 |
Link Card Administradora de Benefícios CNPJ: 12.039.966/0001-11 |
Contratação de serviços de Gestão de Frotas para o campus Maranguape | R$ 36.817,80 | 27/02/2020 a 27/02/2021 | 1° aditivo: sub-rogação para o campus Maranguape | - | 23849.000073/2020-87 | Sub-rogado |
| 10/2020 |
Primasoft Informática LTDA CNPJ: 69.112.514/0001-35 |
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema SophiA de gestão de Bibliotecas do IFCE | R$ 20.780,04 | 09/03/2020 a 09/03/2021 |
1° aditivo: prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 09/03/2021 até 09/03/2022 |
1° apostilamento: decorrente da aplicação do IPC 2º apostilamento: decorrente da aplicação do IPC
|
23255.001282/2020-28 | Vigente |
| 11/2020 |
TIM S/A CNPJ: 02.421.421/0001-11 |
Prestação de serviços de acesso à internet Móvel 3G/4G via Serviço Móvel Pessoal - SMP | R$ 294.000,00 | 26/06/2020 a 26/12/2020 | - | - | 23255.003148/2020-61 | Encerrado |
| 12/2020 |
Dinâmica Empreendimentos e Serviços CNPJ: 25.025.604/0001-13 |
Contratação dos serviços de manutenção de Subestação, quadros e equipamentos elétricos para o campus avançado de Jaguaruana | R$ 92.130,32 | 06/07/2020 a 06/07/2021 | 1° termo aditivo: rescisão amigável | - | 23265.000462/2020-73 | Rescindido |
| 13/2020 |
Peres Serviços de Segurança CNPJ: 07.917.508/0001-06 |
Contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada para a sede da reitoria do IFCE, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | R$ 561.971,45 | 05/07/2020 a 05/07/2021 |
1° aditivo: prorrogação da vigência para o período de 05/07/2021 a 05/07/2022. 2° aditivo: supressão de 21,29% do valor atualizado do contrato. |
2° apostilamento: repactuação do valor decorrente da da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 |
23255.004068/2020-23 | Encerrado |
| 14/2020 |
Acesso Segurança Privada CNPJ: 14.292.203/0001-03 |
Contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada para a sede do campus avançado de Guaramiranga, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | R$ 343.581,95 | 05/07/2020 a 05/07/2021 |
1° aditivo: prorrogação da vigência para o período de 05/07/2021 a 05/07/2022. 2º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Maranguape. |
- | 23255.004070/2020-01 | Sub-rogado |
| 15/2020 |
Construtora Terra Sol CNPJ: 25.194.700/0001-95 |
Contratação de sondagem para reconhecimento de subsolo | R$ 54.490,00 | 27/07/2020 a 23/11/2020 | - | - | 23255.008806/2019-78 | Encerrado |
| 16/2020 |
Multilaser Industrial CNPJ: 59.717.553/0006-17 |
Aquisição de dispositivos do tipo tablet | R$ 1.193.220,00 | 21/07/2020 a 21/01/2021 | 1º aditivo: acréscimo de 50% do objeto contratado | - | 23255.004367/2020-68 | Encerrado |
| 17/2020 |
Agira Tecnologia Comercio e Serviços CNPJ: 26.833.976/0001-39 |
Aquisição de dispositivos do tipo tablet | R$ 69.430,00 | 21/07/2020 a 21/01/2021 | - | - | 23255.004366/2020-13 | Encerrado |
| 18/2020 |
Multilaser Industrial CNPJ: 59.717.553/0006-17 |
Aquisição de dispositivos do tipo tablet | R$ 1.260.000,00 | 09/09/2020 a 09/03/2021 | 1° aditivo: acréscimo de 25,00 % (vinte e cinco por cento) do objeto | - | 23255.004988/2020-41 | Encerrado |
| 19/2020 |
Multilaser Industrial CNPJ: 59.717.553/0006-17 |
Aquisição de dispositivos do tipo tablet | R$ 315.000,00 | 28/09/2020 a 28/03/2021 | - | - | 23255.005266/2020-12 | Encerrado |
| 20/2020 |
Replama Prestação de Serviços CNPJ: 03.191.712/0001-23 |
Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de coleta, armazenamento, transporte e disposição geral de resíduos sólidos | R$ 9.216,00 | 09/10/2020 a 09/10/2021 | - | - | 23255.005040/2020-11 | Encerrado |
| 21/2020 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ: 34.028.316/0010-02 |
Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos Correios | R$ 48.186,00 | 19/10/2020 a 19/10/2021 |
1° aditivo: prorrogação do contrato de 19/10/2021 a 19/10/2022 2º aditivo: prorrogação do contrato de 19/10/2022 a 19/10/2023 |
- | 23255.001199/2020-59 | Vigente |
| 22/2020 | - | - | - | - | - | 23255.008836/2019-84 | Invalidado | |
| 23/2020 |
Grupo Nildo Saneamento e Construção CNPJ: 03.284.595/0001-42 |
Contratação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para as unidades da reitoria e do campus avançado de Guaramiranga | R$ 11.707,80 | 19/11/2020 a 19/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação do contrato de 19/11/2021 a 19/11/2022 2º aditivo: prorrogação do contrato de 19/11/2022 a 19/11/2023 |
- | 23255.006221/2020-57 | Vigente |
| 24/2020 |
Jesus Albino Vieira Crispa Junior CNPJ: 20.189.604/0001-35 |
Contratação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para a unidade do campus avançado de Jaguaruana | R$ 6.460,00 | 17/11/2020 a 17/11/2021 |
1° aditivo: prorrogação do contrato para o período de 17/11/2021 a 17/11/2022. 2º aditivo: prorrogação do contrato para o período de 17/11/2022 a 17/11/2023. 3º aditivo: sub-rogação do contrato para Tabuleiro do Norte. |
- | 23255.006233/2020-81 | Sub-rogado |
| 25/2020 |
Companhia Energética do Ceará CNPJ: 07047251000170 |
Contratação de serviço de remoção e implantação de redes e postes de média e baixa Tensão na sede da Reitoria do IFCE | R$ 21.370,74 | 11/11/2020 a 09/01/2021 | - | - | 23255.003596/2019-21 | Encerrado |
| 26/2020 |
JB2 Engenharia CNPJ: 14.207.860/0001-05 |
Contratação de serviços de manutenção predial para a reitoria do IFCE | R$ 561.629,75 | 19/11/2020 a 19/11/2021 | 1º aditivo: acréscimo de 22,03% e prorrogação da vigência por 12 meses (19/11/2021 até 19/11/2022) | - | 23255.002502/2020-31 | Encerrado |
| 27/2020 |
SERPRO CNPJ: 33.683.111/0001-07 |
Contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil | R$ 23.415,40 | 18/11/2020 a 18/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação de contrato de 18/11/2021 até 18/11/2022 2º aditivo: prorrogação de contrato de 18/11/2022 até 18/11/2023 |
1º apostilamento: reajuste de contrato pelo IPCA | 23255.008836/2019-84 | Vigente |
| 29/2020 |
Seguros Sura S.A CNPJ: 33.065.699/0001-27 |
Contratação de serviços de seguro de vida contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e assistência funeral para atender aos alunos em estágio obrigatório nos termos da Lei n° 11.788/2008 | R$ 12.000,00 | 08/01/2021 a 08/01/2022 | 1° aditivo: prorrogação do contrato para o período de 08/01/2022 a 08/01/2023 | 1° apostilamento: reajuste do contrato pelo IPCA | 23255.000317/2020-10 | Encerrado |
| 30/2020 |
D A C Pontes EIRELI CNPJ: 24.216.694/0001-67 |
Contratação de obra de engenharia para construção de bloco didático padrão no campus Tianguá | R$ 1.134.113,66 | 04/12/2020 a 29/09/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 2° aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 120 dias e do prazo de execução por 150 dias. 4º aditivo: prorrogação do prazo de vigência e execução por 60 dias. 5° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 6º aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 120 dias e de execução por 90 dias. 7° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 90 (noventa) dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.002049/2020-62 | Encerrado |
| 31/2020 |
Seguros Sura S/A CNPJ: 33.065.699/0001-27 |
Contratação de serviços de seguro total para os veículos automotores pertencentes à frota da Reitoria e dos campi do IFCE (Guaramiranga e Jaguaruana) | R$ 48.871,73 | 15/12/2020 a 15/12/2021 |
1° aditivo: renovação do contrato para o período de 15/12/2021 a 15/12/2022 2° aditivo: renovação do contrato para o período de 15/12/2022 a 15/12/2023 e reajuste do valor |
- | 23255.004256/2020-51 | Vigente |
| 32/2020 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Construção do laboratório de bromatologia e nutrição animal do sertão central (LABNAS) no campus IFCE - Boa Viagem | R$ 452.708,83 | 22/12/2020 a 19/07/2021 |
1° aditivo: prorrogar o prazo de vigência por 90 (noventa) dias. 2° aditivo: prorrogar os prazos de vigência e de execução por 60 (sessenta) dias 3° aditivo: prorrogar os prazos de vigência e de execução por 90 (noventa) dias |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.002052/2020-86 | Encerrado |
| 33/2020 |
MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS CNPJ: 24.829.055/0001-77 |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em aparelhos de ares-condicionados, atendendo à demanda da reitoria. | R$ 24.963,77 | 04/01/2021 a 04/01/2022 | - | - | 23255.002587/2020-57 | Encerrado |
| 01/2021 |
D A C PONTES EIRELI CNPJ: 24.216.694/0001-67 |
Contratação de obra de engenharia para construção de bloco didático padrão no campus Jaguaribe. | R$ 1.129.729,62 | 06/01/2021 a 01/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 2° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 120 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 4° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5° aditivo: retificação de cláusulas e prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 90 dias. 6° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000013/2021-25 | Encerrado |
| 02/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39
|
Contratação de empresa para a reforma do bloco administrativo do campus Avançado de Jaguaruana | R$ 780.724,12 | 11/01/2021 a 07/10/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 2º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 4° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. |
- | 23260.000559/2019-92 | Encerrado |
| 03/2021 |
CCS Construções CNPJ: 63.293.021/0001-62 |
Contratação de obra de engenharia para construção de bloco didático padrão no campus Baturité | R$ 1.131.448,06 | 06/01/2021 a 01/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução, por 30 e 60 dias respectivamente. 4º aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 30 dias. 5° aditivo: prorrogação do prazo de execução por 90 dias e do prazo de vigência por 30 dias. 6° aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 30 dias. 7° aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 30 dias. 8° aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 30 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000005/2021-89 | Encerrado |
| 04/2021 |
FORTICS TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 05.533.459/0001-74 |
Contratação de serviços de manutenção e suporte técnico especializado, para o conjunto de softwares e hardwares que compõe a central telefônica do IFCE – Reitoria | R$ 63.192,00 | 14/01/2021 a 14/01/2023 | 1° aditivo: renovação do contrato para o período de 11/01/2023 a 11/01/2025. | 1º apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.004906/2020-69 | Vigente |
| 05/2021 |
CCS Construções CNPJ: 63.293.021/0001-62 |
Contratação de obra de engenharia para construção de bloco didático padrão no campus Caucaia | R$ 1.066.606,13 | 06/01/2021 a 01/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução, por 30 e 60 dias respectivamente. 4º aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 30 dias. 5° aditivo: prorrogação do prazo de execução por 90 dias e do prazo de vigência por 30 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. 2° apostilamento: correção do valor total do contrato após o reajuste |
23255.000009/2021-67 | Encerrado |
| 06/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Umirim | R$ 241.940,12 | 13/01/2021 a 10/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.000060/2021-79 | Encerrado |
| 07/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Crateús | R$ 237.605,89 | 14/01/2021 a 11/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000062/2021-68 | Encerrado |
| 08/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Camocim | R$ 246.646,69 | 15/01/2021 a 12/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.000050/2021-33 | Encerrado |
| 09/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Ubajara | R$ 245.564,91 | 19/01/2021 a 16/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.000038/2021-29 | Encerrado |
| 10/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Tabuleiro do Norte | R$ 245.564,91 | 20/01/2021 a 17/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.000058/2021-08 | Encerrado |
| 11/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Aracati | R$ 260.303,56 | 21/01/2021 a 18/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.000044/2021-86 | Encerrado |
| 12/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Acaraú | R$ 244.983,15 | 22/01/2021 a 19/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.000023/2021-61 | Encerrado |
| 13/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Juazeiro do Norte | R$ 241.640,64 | 25/01/2021 a 22/08/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato | 23255.000025/2021-50 | Encerrado |
| 14/2021 |
HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.343.303/0001-60 |
Contratação de obras de engenharia para construções de salas de aula no campus Tauá, | R$ 476.256,62 | 18/01/2021 a 15/08/2021 | 1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. | - | 23255.000032/2021-51 | Encerrado |
| 15/2021 |
JB2 ENGENHARIA CNPJ: 14.207.860/0001-05 |
Contratação de serviço de engenharia de conservação por meio de poda das árvores no âmbito da Reitoria do IFCE | R$ 47.647,52 | 20/01/2021 a 14/01/2022 | - | - | 23255.002818/2020-22 | Encerrado |
| 16/2021 | - | - | - | - | - | 23255.006491/2020-68 | Invalidado | |
| 17/2021 |
SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES CNPJ: 14.866.221/0001-51 |
Contratação de empresa para construção do Anexo do Bloco de Serviços da reitoria do IFCE | R$ 247.775,75 | 19/01/2021 a 17/07/2021 | 1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. | - | 23255.006491/2020-68 | Encerrado |
| 18/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Morada Nova | R$ 665.030,57 | 20/01/2021 a 15/11/2021 |
1° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 4° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5ª aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000273/2021-09 | Encerrado |
| 19/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus avançado de Jaguaruana | R$ 648.088,50 | 20/01/2021 a 15/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 4° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 6° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 30 e 60 dias respectivamente. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000274/2021-45 | Encerrado |
| 20/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Aracati | R$ 699.144,87 | 20/01/2021 a 15/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 5° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 6° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 e 90 dias respectivamente. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000278/2021-23 | Encerrado |
| 21/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Maranguape | R$ 639.092,70 | 21/01/2021 a 16/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 5° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 6° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução, por 30 e 60 dias respectivamente. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000319/2021-81 | Encerrado |
| 22/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Paracuru | R$ 634.162,81 | 21/01/2021 a 16/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 4° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro e retificação dos prazos de vigência e de execução. 5° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 6° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 e 90 dias respectivamente. 7° aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 30 dias. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000322/2021-03 | Encerrado |
| 23/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Tabuleiro do Norte | R$ 658.907,80 | 21/01/2021 a 16/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 4° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000349/2021-98 | Encerrado |
| 24/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Umirim | R$ 654.016,63 | 21/01/2021 a 16/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 5° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 30 e 60 dias respectivamente. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000350/2021-12 | Encerrado |
| 25/2021 |
Engnord Construções e Serviços CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Horizonte | R$ 638.228,81 | 21/01/2021 a 16/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 4° aditivo: retificação e prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 5° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro. 6° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 e 90 dias respectivamente. |
1° apostilamento: reajuste do valor do contrato. | 23255.000353/2021-56 | Encerrado |
| 26/2021 |
DTL CONSTRUTORA CNPJ: 17.875.278/0001-05 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Acopiara | R$ 718.640,36 | 22/01/2021 a 17/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 60 dias. 4° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro e retificação dos prazos de vigência e de execução. 5° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. |
1º apostilamento: decorrente da aplicação do INCC-DI | 23255.000275/2021-90 | Encerrado |
| 27/2021 |
DTL CONSTRUTORA CNPJ: 17.875.278/0001-05 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Boa Viagem | R$ 776.597,13 | 22/01/2021 a 17/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 90 dias. 3º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 4° aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro. 5° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. 6° aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 60 (sessenta) dias. |
1º apostilamento: decorrente da aplicação do INCC - DI | 23255.000277/2021-89 | Encerrado |
| 28/2021 |
DTL CONSTRUTORA CNPJ: 17.875.278/0001-05 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Camocim | R$ 721.840,95 |
22/01/2021 a 17/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 90 dias. 3° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. |
1º apostilamento: decorrente da aplicação do INCC-DI | 23255.000279/2021-78 | Encerrado |
| 29/2021 |
DTL CONSTRUTORA CNPJ: 17.875.278/0001-05 |
Contratação de obras de engenharia para construções de quadra poliesportivas no campus Ubajara | R$ 701.324,15 | 22/01/2021 a 17/11/2021 |
1º aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 dias. 3° aditivo: prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. |
1º apostilamento: decorrente da aplicação do INCC -DI | 23255.000281/2021-47 | Encerrado |
| 30/2021 |
TIM S/A CNPJ: 02.421.421/0001-11 |
Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de serviços de telefonia | R$ 135.930,09 | 04/05/2021 a 04/11/2023 | - | - | 23255.002267/2020-05 | Vigente |
| 31/2021 |
JPA SERVICOS COMBINADOS LTDA CNPJ: 03.340.389/0001-02 |
Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação para o campus avançado de Guaramiranga, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | R$ 152.638,41 | 01/06/2021 a 01/06/2022 | 1º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Maranguape. | - | 23255.005477/2020-47 | Sub-rogado |
| 32/2021 |
Soluter Service Eletricidade LTDA CNPJ: 06.959.300/0001-89 |
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, no grupo gerador de emergência da reitoria do IFCE | R$ 17.600,00 | 01/06/2021 a 01/06/2022 | - | - | 23255.000081/2021-94 | Encerrado |
| 33/2021 |
JPA Serviços Combinados CNPJ: 03.340.389/0001-02 |
Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação para o campus avançado de Jaguaruana | R$ 168.900,76 | 03/07/2021 a 03/07/2022 |
1º aditivo: prorrogação da vigência compreendendo o período de 03/07/2022 a 03/10/2022. 2º aditivo: prorrogação da vigência compreendendo o período de 03/10/2022 a 03/04/2023. 3º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Tabuleiro do Norte |
1º apostilamento: decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 (CE000092/2022) e do Decreto nº 15.221, de 04/01/2022. | 23255.003286/2021-21 | Sub-rogado |
| 34/2021 |
Exo Company Participações LTDA CNPJ: 21.061.770/0001-14 |
Concessão de uso de espaço destinado ao Restaurante do Hotel Escola do IFCE Campus Avançado Guaramiranga, bem como dos equipamentos e mobiliários a este incorporados, para o fornecimento de refeições | R$ 28.515,60 | 07/07/2021 a 07/07/2022 | - | - | 23255.006402/2018-69 | Encerrado |
| 35/2021 |
Companhia Energética do Ceará - COELCE CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Estabelecer as condições de compra de energia elétrica para suprimento da unidade consumidora (977912 - Guaramiranga), sendo vedado o emprego da energia elétrica fornecida para outros fins diversos dos previstos neste instrumento à revelia da contratada e, em qualquer hipótese, para revenda ou cessão a terceiros | R$ 25.308,48 | 01/07/2021 a 01/07/2022 | - | - | 23255.001958/2021-64 | Encerrado |
| 36/2021 |
Companhia Energética do Ceará - COELCE CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Estabelecer as condições de compra de energia elétrica para suprimento da unidade consumidora (9010816 - Reitoria), sendo vedado o emprego da energia elétrica fornecida para outros fins diversos dos previstos neste instrumento à revelia da contratada e, em qualquer hipótese, para revenda ou cessão a terceiros | R$ 383.328,72 | 01/07/2021 a 01/07/2022 | - | - | 23255.000576/2021-13 | Encerrado |
| 38/2021 |
IDECAN CNPJ: 04.236.076/0001-71 |
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de concurso público de Provas e Títulos destinado à carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e de concurso público de Provas destinado ao preenchimento de cargos de nível médio e superior da carreira dos Técnicos Administrativos em Educação, para provimento, nos diversos campi, de vagas que compõem o quadro permanente do IFCE. | Receita a ser estimada de acordo com o percentual das inscrições no concurso | 15/07/2021 a 15/07/2022 | - | - | 23255.001983/2021-48 | Encerrado |
| 39/2021 |
FAIFCE CNPJ: 27.652.712/0001-41 |
Cessão de uso, a título oneroso, de uma área, medindo 48,84 m² (quarenta e oito vírgula oitenta e quatro metros quadrados), situada nas dependências do prédio do Polo de Inovação, situado na Rua Nogueira Acioli, n° 621, bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.110-140. | R$ 14.652,00 | 02/08/2021 a 02/08/2022 | 1º aditivo: prorrogação da vigência compreendendo o período de 02/08/2022 até 02/08/2023 | - | 23255.004815/2020-23 | Vigente |
| 40/2021 |
TAFA Engenharia CNPJ: 12.859.652/0001-65 |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, e do serviço de análise da qualidade do ar, no sistema de climatização da Reitoria do Instituto Federal do Ceará | R$ 163.157,69 | 30/07/2021 a 30/07/2022 | 1º aditivo: prorrogação da vigência compreendendo o período de 30/07/2022 até 30/07/2023. | 1° apostilamento: reajuste conforme o índice INCC. | 23255.000441/2021-58 | Vigente |
| 41/2021 |
Amazon Construções e Serviços EIRELI
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns, de natureza continuada, na área específica Motorista, habilitado na categoria “D”, com fornecimento de mão de obra, para a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | R$ 334.255,68 | 03/08/2021 a 03/08/2021 |
1º aditivo: acréscimo de 17,86% ao valor inicial atualizado do item 1 do contrato. 2° aditivo: renovação do contrato por 12 (doze) meses para o período de 03/08/2022 a 03/08/2023. |
1º Apostilamento: decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 - CE000178/2022 e do Decreto nº 15.221, de 04/01/2022. | 23255.000837/2021-03 | Vigente |
| 42/2021 |
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OCARA – COOAF CNPJ: 18.512.990/0001-02 |
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, para o campus avançado de Guaramiranga de acordo com o Edital da Chamada Pública nº 1/2020/CAQ/DIRAD/PROAP/IFCE. | R$ 19.277,87 | 12/08/2021 a 12/08/2022 | - | - | 23255.006749/2020-26 | Encerrado |
| 43/2021 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Fornecimento de energia elétrica para o campus Jaguaruana. | R$ 20.352,00 | 17/08/2021 a 17/08/2022 | - | - | 23255.003371/2020-17 | Encerrado |
| 44/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55 |
Contratação do serviço de Agente de Integração para a operacionalização do programa de estágio do IFCE. | R$ 15.000,00 | 30/09/2021 a 30/09/2022 |
1° aditivo: acrescer 24,80% do valor inicial atualizado. 2º aditivo: prorrogação da vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023. |
- | 23255.006343/2020-43 | Vigente |
| 45/2021 |
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A CNPJ: 09.216.620/0001-37 |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo. | R$ 181.494,06 | 06/11/2021 a 06/05/2024 | 1º aditivo: acrescentar 17,5% do valor inicial atualizado do contrato. | - | 23255.003431/2020-93 | Vigente |
| 46/2021 |
REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.191.712/0001-23 |
Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de coleta, armazenamento, transporte e disposição geral de resíduos sólidos, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Reitoria. | R$ 11.904,00 | 03/11/2021 a 03/11/2022 | - | - | 23255.002233/2021-93 | Encerrado |
| 47/2021 |
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 |
Contratação de licenças de uso de softwares de banco de dados, com direito de atualização e suporte. | R$ 77.235,64 | 12/11/2021 a 12/11/2022 | - | - | 23255.006723/2020-88 | Encerrado |
| 48/2021 |
GRALHA ELEVADORES LTDA CNPJ: 21.169.089/0001-94 |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças e acessórios, em dois elevadores da Reitoria do IFCE. | R$ 14.400,00 | 15/02/2022 a 15/02/2023 | 1º aditivo: prorrogação da vigência compreendendo o período de 15/02/2023 até 15/02/2024 | - | 23255.001532/2021-19 | Vigente |
| 49/2021 |
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA CNPJ: 22.797.545/0001-03 |
Aquisição de de computadores desktop de alto desempenho, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital | R$ 72.270,00 | 17/12/2021 a 17/12/2022 | - | - | 23255.002617/2021-14 | Encerrado |
| 01/2022 |
Rodrigo Sagaseta de Oliveira Souza – ME CNPJ: 33.458.325/0001-71 |
Contratação de serviço para elaboração de diagnóstico do legado existente, Plano Diretor de Tecnologia de Segurança Integrado e Especificação técnicas para elaboração de uma PMI para a Reitoria do IFCE | R$ 32.650,00 | 15/01/2022 a 15/01/2023 | - | - | 23255.006630/2021-34 | Encerrado |
| 02/2022 |
COMPACTA SEGURANÇA LTDA - EPP CNPJ: 03.972.476/0001-82 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de vigilância orgânica, desarmada, com postos de 12 horas diurnas e postos de 12 horas noturnas, envolvendo dois vigilantes por posto, de segunda-feira a domingo, no regime de 12 x 36, para o IFCE/Campus Avançado de Jaguaruana, CBO 517330, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 112.219,78 | 14/02/2022 a 12/08/2022 | - | 1º apostilamento: decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 | 23255.007731/2021-22 | Encerrado |
| 02/2022 |
EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 14.139.773/0001-68 |
Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multi-nuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em dois ou mais provedores de nuvem pública, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 609.873,09 | 09/02/2022 a 09/02/2024 | 1º aditivo: sub-rogação do contrato para Reitoria. | 1º apostilamento: decorrente da aplicação do ICTI | 23255.000003/2022-71 | Vigente |
| 03/2022 |
LUCAS GOULART HOLANDA ME CNPJ: 11.435.516/0001-85 |
Aquisição de máscaras de proteção do tipo PFF2/N95 para o IFCE | R$ 175.500,00 | 03/02/2022 a 01/08/2022 | - | - | 23255.000353/2022-37 | Encerrado |
| 04/2022 |
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CNPJ: 61.797.924/0002-36 |
Contratação de empresa para prestação do serviço de atualização tecnológica (upgrades), suporte dos equipamentos, manutenção dos softwares, atendimento remoto de suporte técnico 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, com substituição de peças por peças originais, instalação, reparo, manutenção e assistência técnica, sem limite de chamados, de diversos componentes de hardware e software que compõem a infraestrutura de processamento e armazenamento de dados do Datacenter do IFCE | R$ 180.049,68 | 21/02/2022 a 21/02/2023 | - | - | 23255.002615/2021-17 | Encerrado |
| 05/2022 |
Rádio Táxi Capital Fortaleza LTDA CNPJ: 63.303.267/0001-78 |
Contratação de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública, por demanda, no município de Fortaleza e região metropolitana | R$ 70.500,00 | 04/04/2022 a 04/04/2023 | - | - | 23255.001261/2021-93 | Encerrado |
| 07/2022 |
Engnord Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de obras de engenharia para construção de muros, destinados aos campi Quixadá, Tianguá, Tabuleiro de Norte, Paracuru, Camocim e Ubajara, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual | R$ 903.754,66 | 10/03/2022 a 05/09/2022 |
1° termo aditivo: alteração qualitativa do objeto. |
- | 23255.005057/2021-41 | Encerrado |
| 08/2022 |
Banco do Brasil S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91 |
Prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão com função de crédito denominado Cartão BB Pesquisa para utilização pelos pesquisadores vinculados à contratante, em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços. | - | 31/03/2022 a 31/03/2023 | - | 23255.006582/2019-60 | Vigente | |
| 09/2022 |
DATEN TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04.602.789/0001-01 |
Aquisição de notebooks de alto desempenho, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 13.736,00 | 05/04/2022 a 05/04/2023 | - | - | 23255.007366/2021-56 | Vigente |
| 10/2022 |
Showcase Pro Tecnologia LTDACNP: 05.411.789/0001-97 |
Contratação da prestação de serviços de acessibilidade à informação e à comunicação, com possibilidade de auxílio de tecnologia assistiva ou outra que complemente as necessidades individuais, para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal - APF direta, autárquica e fundacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital | R$ 37.444,00 | 02/05/2022 a 02/05/2023 | 1° aditivo: reajuste e renovação do contrato para o período de 02/05/2023 a 02/05/2024. | - | 23255.003120/2021-13 | Vigente |
| 12/2022 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Contratação da Companhia Energética do Ceará - ENEL, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o campus avançado Jaguaruana. | R$ 212.307,72 | 26/04/2022 a 26/04/2027 | - | - | 23255.001193/2022-43 | Vigente |
| 13/2022 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Contratação da Companhia Energética do Ceará - ENEL, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o POLO DE INOVAÇÃO IFCE. | R$ 47.088,48 | 26/04/2022 a 26/04/2027 | - | - | 23850.000015/2022-86 | Vigente |
| 14/2022 |
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE CNPJ: 07.040.108/0001-57 |
Contratação do serviço de fornecimento de água e esgoto ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE – Polo de Inovação Fortaleza do IFCE, através da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE. | R$ 24.000,00 | 04/05/2022 a 04/05/2023 | 1° termo aditivo: renovação do contrato para o período de 04/05/2023 a 04/05/2024. | - | 23850.000016/2022-21 | Vigente |
| 15/2022 |
APOIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.994.238/0001-02 |
Contratação de serviço comum de engenharia de conservação por meio de poda das árvores, no âmbito da Reitoria e do Polo de Inovação do IFCE, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | R$ 45.890,00 | 20/05/2022 a 20/05/2023 | - | - | 23255.000056/2022-91 | Vigente |
| 16/2022 |
PRIS SOFTWARE LTDA CNPJ: 13.475.113/0001-95 |
Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de software de gestão de ativos de Propriedade Intelectual - PI para o núcleo de inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Reitoria com as funcionalidades de cadastro e gerenciamento de marcas, patentes, desenho industrial, leitura semanal da revista da propriedade industrial, monitoramento e busca de tecnologias, busca e identificação de colidências de marcas, controle de custos incorridos nos processos de proteção, gestão de exigências, geração de relatórios dos ativos de PI da instituição, suporte técnico, treinamento do sistema, com disponibilidade de 3 (três) logins de usuários com controles específicos de acesso, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 10.344,00 | 19/05/2022 a 19/05/2023 | - | - | 23255.004093/2021-98 | Vigente |
| 17/2022 |
JB2 ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 14.207.860/0001-05 |
Contratação de obras de engenharia para reforma para adequar as instalações de três ambientes do bloco anexo com 4 (quatro) salas, no âmbito da Reitoria, para funcionamento adequado do Departamento de Correição e Coordenadoria de Perícia Médica, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. | R$ 273.434,38 | 01/06/2022 a 27/11/2022 | 1° aditivo: alteração quantitativa e qualitativa do objeto, além da prorrogação dos prazos de vigência e de execução. | - | 23255.004500/2021-67 | Encerrado |
| 18/2022 |
ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ: 05.456.176/0001-76 |
Contratação de serviços continuados de serviços de Tradução / Interpretação de Língua Brasileira de Sinais - Posto 20 horas, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 3.879.612,00 | 13/06/2022 a 13/06/2023 | - | - | 23255.000567/2021-22 | Vigente |
| 19/2022 |
COMPACTA SEGURANÇA LTDA CNPJ: 03.972.476/0001-82 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o Campus Avançado de Guaramiranga, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 921.953,22 | 06/07/2022 a 06/01/2025 | 1º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Maranguape. | - | 23255.005105/2022-82 | Sub-rogado |
| 20/2022 |
COMPACTA SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.972.476/0001-82 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a Reitoria, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 1.191.144,89 | 06/07/2022 a 06/01/2025 | - | - | 23255.005106/2022-27 | Vigente |
| 21/2022 |
COMPACTA SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.972.476/0001-82 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o campus Jaguaruana, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 939.840,12 | 13/08/2022 a 13/02/2025 | 1º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Tabuleiro do Norte | - | 23255.005107/2022-71 | Sub-rogado |
| 22/2022 |
Engnord Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em ares-condicionados, e do serviço de análise da qualidade do ar, atendendo a demanda do Polo de Inovação do IFCE. | R$ 16.638,15 | 04/07/2022 a 04/07/2023 | - | - | 23255.005112/2022-84 | Vigente |
| 23/2022 |
Engnord Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em ares-condicionados, e do serviço de análise da qualidade do ar, atendendo a demanda da Reitoria do IFCE. | R$ 40.356,00 | 11/07/2022 a 11/07/2023 | 1° aditivo: acréscimo de 9,1046% do valor inicial atualizado do contrato. | - | 23255.005061/2022-91 | Vigente |
| 24/2022 |
LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA CNP: 06.006.135/0001-40 |
Contratação de serviço comum de engenharia de limpeza do terreno composta por vegetação rasteira, com área de 3624,87 m2, anexo à unidade Reitoria do IFCE. | R$ 67.992,86 | 11/07/2022 a 11/07/2023 | - | - | 23255.000555/2022-89 | Vigente |
| 25/2022 |
JONATAN P O SANCHES – ME CNPJ: 23.070.991/0001-84 |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em ares-condicionados, e do serviço de análise da qualidade do ar, que serão executados no campus avançado de Jaguaruana. | R$ 21.008,80 | 25/07/2022 a 25/07/2023 | 1º aditivo: sub-rogação do contrato para o campus Tabuleiro do Norte | - | 23255.005038/2022-04 | Sub-rogado |
| 26/2022 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE CNPJ: 07.047.251/0001-70 |
Fornecimento de energia elétrica para a reitoria do IFCE. | R$ 484.801,12 | 01/08/2022 a 01/08/2027 | - | - | 23255.005016/2022-36 | Vigente |
| 27/2022 |
COMPACTA SEGURANÇA LTDA CNPJ: 03.972.476/0001-82 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada ao Polo de Inovação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 594.720,30 | 01/08/2022 a 01/02/2025 | - | - | 23255.005742/2022-59 | Vigente |
| 28/2022 |
AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA CNPJ: 06.164.913/0001-20 |
Contratação do serviço de análise da qualidade do ar, atendendo a demanda da Reitoria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. | R$ 5.088,00 | 01/09/2022 a 01/09/2023 | 1° aditivo: estabelecimento de índice e reajuste do valor do contrato | - | 23255.006422/2022-16 | Vigente |
| 29/2022 |
AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA CNPJ: 06.164.913/0001-20 |
Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de análise da qualidade do ar, atendendo a demanda do Polo de Inovação do IFCE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. | R$ 1.272,00 | 16/08/2022 a 16/08/2023 | - | - | 23255.006424/2022-13 | Vigente |
| 30/2022 |
FH ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ: 28.066.517/0001-00 |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, no gerador de emergência da reitoria do Instituto Federal do Ceará, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | R$ 17.777,59 | 11/08/2022 a 11/08/2023 | - | - | 23255.000258/2022-33 | Vigente |
| 31/2022 |
SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA CNPJ: 05.104.410/0001-04 |
Eventual contratação de serviços de Eventos para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Avançado de Jaguaruana, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 4.808,00 | 19/08/2022 a 19/08/2023 | 1° termo aditivo: sub-rogação para o campus Tabuleiro do Norte | - | 23255.006268/2022-82 | Sub-rogado |
| 32/2022 |
VC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ: 04.088.833/0001-07 |
Eventual contratação de serviços de Eventos para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – campus avançado de Jaguaruana, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 1.700,00 | 20/10/2022 a 20/10/2023 | 1° termo aditivo: sub-rogação para o campus Tabuleiro do Norte | - | 23255.006269/2022-27 | Sub-rogado |
| 33/2022 |
VC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ: 04.088.833/0001-07 |
Eventual contratação de serviços de eventos para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – campus avançado de Guaramiranga, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 11.950,00 | 30/08/2022 a 30/08/2023 | 1° termo aditivo: sub-rogação para o campus Maranguape. | - | 23255.006270/2022-51 | Sub-rogado |
| 34/2022 |
SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA CNPJ: 05.104.410/0001-04 |
Eventual contratação de serviços de Eventos para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – campus avançado de Guaramiranga, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 3.900,00 | 29/08/2022 a 29/08/2022 | 1° aditivo: sub-rogação para o campus Maranguape. | - | 23255.006272/2022-41 | Sub-rogado |
| 35/2022 |
SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA CNPJ: 05.104.410/0001-04 |
Eventual contratação de serviços de Eventos para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Reitoria, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 68.339,10 | 29/08/2022 a 29/08/2023 | - | - | 23255.006382/2021-21 | Vigente |
| 36/2022 |
VC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ: 04.088.833/0001-07 |
Eventual contratação de serviços de Eventos para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE Reitoria, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 45.140,00 | 30/08/2022 a 30/08/2023 | - | - | 23255.006254/2022-69 | Vigente |
| 37/2022 |
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO - FUNCEPE CNPJ: 09.628.053/0001-26 |
Contratação de serviços de fundação de apoio para assumir a gestão administrativa e financeira dos recursos do projeto de extensão, pesquisa e inovação denominado "Smart E-Mec", que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico. | R$ 2.562.352,94 | 01/09/2022 a 01/09/2023 | - | - | 23255.005852/2022-11 | Vigente |
| 38/2022 |
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC CNPJ: 09.168.704/0001-42 |
Contratação de prestação do serviço de distribuição de publicidade legal, impressa e/ou eletrônica, para a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC. | R$ 12.000,00 | 18/11/2022 a 18/11/2023 | - | - | 23255.000454/2022-16 | Vigente |
| 39/2022 |
M. A MACHADO EDITORA - SertãoCult CNPJ: 19.530.186/0001-19 |
Contratação de serviços de diagramação e de projeto gráfico de livros para a Editora do IFCE (EDIFCE), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 12.680,00 | 30/11/2022 a 30/11/2023 | - | - | 23255.006457/2022-55 | Vigente |
| 40/2022 |
TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA CNPJ: 06.631.006/0001-43 |
Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de coleta, armazenamento, transporte e disposição geral de resíduos sólidos, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Reitoria, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 45.600,00 | 07/12/2022 a 07/06/2025 | - | - | 23255.003612/2022-81 | Vigente |
| 41/2022 |
INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA CNPJ: 11.615.516/0001-67 |
Contratação solução de tecnologia da informação e comunicação de Licenciamento de Software e Serviços Agregados para direito de uso do Software SimuleRh-Plus e dos serviços de Suporte, Atualização e Manutenção da Solução de TI, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 44.999,96 | 15/12/2022 a 15/12/2023 | - | - | 23255.003128/2021-71 | Vigente |
| 01/2023 |
MBM SEGURADORA SA CNPJ: 87.883.807/0001-06 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e assistência funeral para atender aos alunos em estágio obrigatório nos termos da Lei 11.788/2008 e em situações de cenários de riscos aumentados, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 37.365,12 | 09/01/2023 a 09/01/2024 | - | - | 23255.005139/2022-77 | Vigente |
| 02/2023 |
MINHA BIBLIOTECA LTDA CNPJ: 13.183.749/0001-63 |
Contratação de serviços de utilização de 1 (uma) licença anual da base de dados de recursos eletrônicos denominada Minha Biblioteca (MB), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 147.900,00 | 13/02/2023 a 13/02/2024 | - | - | 23255.008712/2022-02 | Vigente |
| 03/2023 |
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 69.112.514/0001-35 |
Contratação de serviços de manutenção do aplicativo Módulo APP SophiA Biblioteca para complementar as funcionalidades do sistema SophiA de gerenciamento de bibliotecas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 3.174,12 | 13/03/2023 a 13/03/2024 | - | - | 23255.007966/2022-03 | Vigente |
| 04/2023 |
SAT – SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA CNPJ: 05.214.001/0001-52 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua e em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para os postos de porteiro, recepcionista e auxiliar em manutenção predial, que compreenderá, além do posto, o fornecimento de uniformes e materiais, em atendimento às necessidades do IFCE - campus Avançado de Jaguaruana, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 322.500,00 | 01/03/2023 a 01/09/2025 | 1º Aditivo: sub-rogação para o campus Tabuleiro do Norte | - | 23255.000483/2023-51 | Sub-rogado |
| 05/2023 |
OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI CNPJ: 16.887.298/0001-33 |
Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de materiais e equipamentos, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 1.144.231,63 | 03/03/2023 a 03/09/2025 | - | - | 23255.000839/2021-94 | Vigente |
| 06/2023 |
FABRICA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - EPP CNPJ: 11.517.550/0001-07 |
Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de materiais e equipamentos, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 253.642,70 | 03/03/2023 a 03/09/2025 | - | - | 23255.001384/2023-96 | Vigente |
| 07/2023 |
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CNPJ: 32.578.382/0001-21 |
Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades indicadas no Termo de Referência, anexo I do Edital. | R$ 326.508,00 | 08/05/2023 a 08/05/2026 | - | - | 23255.004865/2022-72 | Vigente |
| 08/2023 |
M S SOUSA MIRANDA ALIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 09.399.065/0001-26 |
Contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas e transportadas na modalidade almoço e lanche, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 24.912,00 | 10/05/2023 a 10/05/2024 | - | - | 23255.003020/2020-06 | Vigente |
| 09/2023 |
DF TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ: 07.832.586/0001-08 |
Contratação de serviços de prestação de serviços de eventos e arbitragem, a fim de atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 230.674,00 | 09/05/2023 a 09/05/2024 | - | - | 23255.009217/2022-11 | Vigente |
| 10/2023 |
RODRIGUES & RODRIGUES PROMOCAO DE EVENTOS LTDA CNPJ: 02.273.286/0001-04 |
Contratação de serviços de prestação de serviços de eventos e arbitragem, a fim de atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 30.670,13 | 16/05/2023 a 16/05/2024 | - | - | 23255.009446/2022-27 | Vigente |
| 11/2023 |
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA – FUNETEC PB CNPJ: 02.168.943/0001-53 |
Contratação de serviços de organização, planejamento e execução dos processos seletivos de discentes para acesso aos cursos técnicos do IFCE com inscrições, isenções, análise de histórico, aplicação de provas de múltipla escolha e aferição, por banca, de candidatos autodeclarados pretos ou pardos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | R$ 1.971.075,00 | 18/05/2023 a 18/11/2025 | - | - | 23255.001178/2023-86 | Vigente |
Coordenadoria de Contratos
Juliana Rodrigues Holanda
Contato